Νόμος 4677/2020 - ΦΕΚ 69/Α/20-3-2020
Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και του Ελληνικού Δημοσίου.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4677/2020
ΦΕΚ 69/Α/20-3-2020
Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και του Ελληνικού Δημοσίου.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 17 Φεβρουαρίου 2020 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», που εδρεύει στο Λιχτενστάιν, Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευρυδάμαντος και Γαλαξία 2, καθώς και τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα Α' και Β', που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση του προγράμματος για την αναβάθμιση και ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Χώρας με τον τίτλο «Repositioning Greece», το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα την 17η Φεβρουάριου 2020 μεταξύ:
Αφενός του Ελληνικού Δημόσιου, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας από:
1.τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
2.τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο,
3.τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια και τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής για τη διεθνή εικόνα της χώρας κ. Κωνσταντίνο Φραγκογιάννη,
Αφετέρου:
1.του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», που εδρεύει στο Λιχτενστάιν, Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Αντώνη Παπαδημητρίου και Μαριάννα Μόσχου και
2.της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευρυδάμαντος & Γαλαξία 2, (Α.Φ.Μ. 099731160, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Ευφροσύνη Τσιότσιου και Δημήτρη Δρίβα από κοινού εφεξής «τα Μέρη»
Προοίμιο
(α) Το Δημόσιο δια των εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την αναβάθμιση και ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας με τον τίτλο "Repositioning Greece" (εφεξής το «Πρόγραμμα»).
(β) Το Ίδρυμα στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και της πρόθεσής του να χρηματοδοτήσει έργα που ωφελούν τη χώρα προτίθεται να υποστηρίξει το Πρόγραμμα.
(γ) Η παρούσα σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση») ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το Ίδρυμα θα προβεί στην υλοποίηση δωρεάς για την υποστήριξη του Προγράμματος.
Άρθρο 1: Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται παραπλεύρως τους: «Ανώτερα βία»: Γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα εκείνα τα γεγονότα ή οι συνέπειες αυτών, τα οποία βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής ή ελέγχου των Μερών και εμποδίζουν ή καθυστερούν οποιοδήποτε από τα Μέρη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους από τη Σύμβαση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιπτώσεις πολέμου, εχθροπραξιών, θεομηνίας, κοινωνικών αναταραχών και λοιπών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών μεγάλης έκτασης και διάρκειας.
«Δημόσιο»: το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αναφέρεται ότι εκπροσωπείται στην αρχή της παρούσας, καθώς και όλες οι αρμόδιες για την εκτέλεση της Σύμβασης δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις, κατά περίπτωση.
«Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου»: το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί το Έργο σε εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1.
«Δωρεά»: είναι η υλοποίηση και η παράδοση του Έργου, στο Ελληνικό Δημόσιο με αποκλειστική δαπάνη, μέριμνα και ευθύνη του Ιδρύματος, χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος εκ μέρους του Δωρεοδόχου.
«Δωρεοδόχος» είναι ο αποδέκτης της παρούσας Δωρεάς, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο και οι αρμόδιοι φορείς του, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις, στην κυριότητα των οποίων περιέρχονται όλα τα τμήματα του Έργου.
«Δωρητής» είναιτο Ίδρυμα, ως κατωτέρω ορίζεται.
«ΕπιτροπήΈργου» είναι η Επιτροπή όπως ορίζεται στο άρθρο 5.1. της Σύμβασης.
«Εργο»: η υλοποίηση, προμήθεια και παράδοση των έργων, αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του Προγράμματος, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α του παρόντος και αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους έργα (εφεξής Υποέργα):
Υποέργο I: Υποδομές
Υποέργο II: Διαχείριση Προγράμματος (Project management) και ψηφιακή πλατφόρμα Υποέργο III: Στρατηγική
Υποέργο IV: Έρευνες κοινής γνώμης και Δημιουργικό.
«Ιδρυμα»: το Κοινωφελές Ίδρυμα που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein με την επωνυμία Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION).
«Προϋπολογισμός»: ο προϋπολογισμός του Έργου που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας.
«Σύμβαση»: η παρούσα σύμβαση Δωρεάς με όλους τους όρους και άρθρα αυτής και επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα.
«Φορέας Υλοποίησης»: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευρυδάμαντος & Γαλαξία 2.
Άρθρο 2: Αντικείμενο και Σκοπός της Σύμβασης
2.1.Αντικείμενο της Δωρεάς είναι το Έργο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Σκοπός της Δωρεάς είναι: (α) η αναβάθμιση και ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας, β) η προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και γ) η κάλυψη της δαπάνης που επιβαρύνει το Δημόσιο για την διενέργεια των πράξεων που αφορούν την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας κατά τα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση.
2.2.Η Δωρεά όπως ορίζεται ανωτέρω, εμπίπτει στην προστασία του άρθρου 109 του Συντάγματος. Η ισχύς της Σύμβασης, περιλαμβανόμενων όλων των παραρτημάτων αυτής, χωρίς καμία τροποποίηση, άρχεται από την κύρωσή της με νόμο το αργότερο την 30η Απριλίου 2020. Αν η παρούσα Σύμβαση κυρωθεί τροποποιημένη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, το Ίδρυμα δεν δεσμεύεται από αυτήν. Πριν την πλήρωση της παρούσας αιρέσεως, η παρούσα σύμβαση δεν έχει ισχύ και το Ίδρυμα δεν υποχρεούται σε έναρξη εκτέλεσης του "Εργου.
2.3.Το αντικείμενο της Δωρεάς προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των οκτακόσιων χιλιάδων ευρώ (€ 800.000), όπως αναφέρεται και εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Ειδικότερα, το ως άνω ποσό επιμερίζεται σε έκαστο εκ των Υποέργων ως ακολούθως:
(α) ποσό ευρώ εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (€ 152.500) για το Υποέργο I,
(β) ποσό ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000) για το Υποέργο II,
(γ) ποσό ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000) για το Υποέργο III,
(δ) ποσό ευρώ τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (€ 397.500) για το Υποέργο IV. Το ανωτέρω κόστος έχει προϋπολογιστεί από το Δημόσιο και καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους του Ιδρύματος, χωρίς ουδεμία συμμετοχή του Δημοσίου ή Ευρωπαϊκών πόρων. Ρητά συμφωνείται ότι το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να δαπανήσει ποσό μεγαλύτερο από το ως άνω οριζόμενο ποσό της Δωρεάς.
2.4.Η οικονομική υποχρέωση του Ιδρύματος περιορίζεται και εξαντλείται στην καταβολή του ποσού του άρθρου 2.3. ανωτέρω μη επιδεχόμενου οιασδήποτε αναπροσαρμογής ή επαύξησης ακόμα και αν υπάρξει ανάγκη επανάληψης κάποιων ή όλων των εργασιών, καταβολή πρόσθετων αμοιβών, εξόδων και λοιπών δαπανών σε προμηθευτές, συμβούλους και λοιπούς παράγοντες. Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση στην καταβολή οιουδήποτε πρόσθετου ποσού για την κάλυψη οποιωνδήποτε επιπλέον δαπανών σε ολόκληρο το φάσμα των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών του Προγράμματος.
2.5.Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται για τη χρήση του Έργου από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Υπουργεία, τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν. Π .Δ. Δ.), δημόσιες επιχειρήσεις και τις ελεγχόμενες από αυτά οντότητες.
2.6.Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθεί από το Ίδρυμα ή τον Φορέα Υλοποίησης να δαπανηθεί μέρος του Προϋπολογισμού για την υποστήριξη άλλων δράσεων πέραν της αναφερόμενης στο παρόν (του Προγράμματος) και ιδίως δράσεων που αφορούν επετειακές ή άλλες εκδηλώσεις.
Άρθρο 3: Υλοποίηση του Έργου
3.1.Η υλοποίηση του'Εργου θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστική δαπάνη και μέριμνα του Ιδρύματος χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος εκ μέρους του Δημοσίου.
3.2.Η υλοποίηση του Έργου θα διενεργηθεί μέσω του Φορέα Υλοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης, ο οποίος αποτελεί φορέα ιδιωτικού δικαίου και δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις εθνικές διατάξεις περί εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και διενέργειας προμηθειών του δημοσίου.
3.3.Το Ίδρυμα ως αποκλειστικός χρηματοδότης θα επιλέξει κατά την κρίση του, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Έργου του άρθρου 5.1. κατωτέρω τους προμηθευτές αγαθών, τους παρόχους υπηρεσιών και τους αναδόχους έργου με τους οποίους στη συνέχεια θα συνάψει επιμέρους συμφωνίες για την υλοποίηση του Έργου ο Φορέας Υλοποίησης.
Το Έργο θα υλοποιηθεί με διαδικασίες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί ανάθεσης και εκπόνησης μελετών Δημοσίου, στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και στην νομοθεσία περί εθνικών κληροδοτημάτων και δωρεών προς το Δημόσιο γενικά.
3.4.Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης θα υλοποιήσει το Έργο σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Άρθρο 4: Διάρκεια Υλοποίησης
4.1.Το Ίδρυμα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο από την κύρωση της παρούσας με Νόμο και το αργότερο μέχρι την 31η.12.2020 (εφεξής «Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου»).
4.2.Η Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκούν οι αντίστοιχες προθεσμίες που αφορούν σε ενέργεια του Δωρεοδόχου ή σε ενέργεια τρίτων προσώπων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση κατά την οποία η υπέρβαση οιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσμίες οφείλεται σε Ανωτέρα Βία, η αντίστοιχη προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με τον χρόνο που διήρκησε ο λόγος που προκάλεσε την αντίστοιχη καθυστέρηση υλοποίησης του Έργου. Τα Μέρη δύνανται να συμφωνήσουν παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 5: Επιτροπή Έργου
5.1.Για τα ζητήματα που άπτονται της παρακολούθησης της προόδου του Έργου (συμπεριλαμβανομένων των όσων αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 3.3.) θα συγκροτηθεί εντός μηνός από την κύρωση με νόμο της παρούσας Σύμβασης τριμελής επιτροπή (εφεξής «Επιτροπή Έργου»),
Η Επιτροπή Έργου συγκροτείται με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια και τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής για τη διεθνή εικόνα της χώρας και αποτελείται από ένα (1) μέλος (με τον αναπληρωτή του) που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, ένα (1) μέλος (με τον αναπληρωτή του) που υποδεικνύεται από τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια και τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής για τη διεθνή εικόνα της χώρας και ένα (1) μέλος (με τον αναπληρωτή του) που υποδεικνύεται από το Ίδρυμα. Σε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της Επιτροπής αυτής θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία. Η Επιτροπή Έργου εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο αυτής και τον αναπληρωτή του.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Έργου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του προέδρου αυτής προς τα λοιπά μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής Έργου ισοδυναμεί με απόφαση αυτής, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση το οποίο υπογράφεται από όλους.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Έργου θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
5.2.Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης του Ιδρύματος για την παραλαβή Υποέργου η Επιτροπή Έργου θα συνεδριάσει προκειμένου να προβεί σε τυπικό έλεγχο και παραλαβή του κατά τους όρους της παρούσας. Η παραλαβή γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Έργου, η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω κλήσης του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προαναφερθεισών προθεσμιών του παρόντος άρθρου το εκάστοτε Υποέργο θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει οριστικά παραληφθεί αυτοδικαίως από τον Δωρεοδόχο.
5.3.Με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο
5.2.:
(α) το Δημόσιο και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας αυτού, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσια επιχείρηση θα υπεισέλθει ως απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος επ' αυτού καθώς και ως απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού επί των παραδοτέων των αντισυμβαλλομένων του Δωρητή σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων ιδίως ως προς τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
(β) το Ίδρυμα, ο Φορέας Υλοποίησης, τα διοικητικά τους συμβούλια και οι εργαζόμενοι και βοηθοί εκπλήρωσής τους απαλλάσσονται οιασδήποτε ευθύνης που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 6: Φορολογικές ρυθμίσεις/απαλλαγές/ατέλειες
6.1.Η παρούσα Δωρεά απαλλάσσεται από κάθε φόρο, παρόντα ή μελλοντικό, τέλος, δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του φόρου δωρεάς και του τέλους χαρτοσήμου καθώς και κάθε κράτησης ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, και τις εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
6.2.Το Ίδρυμα ή/και ο Φορέας Υλοποίησης για κάθε σύμβαση προμήθειας, μίσθωσης, έργου, υπηρεσιών, που θα συνάψει με οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή για την υλοποίηση και δωρεά του Έργου συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών, της παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών και της εισαγωγής και της προμήθειας κάθε είδους αγαθών, υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, απαλλάσσεται από κάθε φόρο επιβαλλόμενο από τη φορολογική νομοθεσία, παρόντα ή μελλοντικό όπως επίσης και από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό, δικαστικό ή διοικητικό τέλος, τέλος χαρτοσήμου, κράτηση, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου, πλην του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.
6.3.Ειδικά για την καταβολή από τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου και είσπραξη του ΦΠΑ εφαρμόζεται η περίπτωση ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 όπως ισχύει μετά το άρθρο 22 του Ν. 4664/2020. Επομένως ο υποκείμενος στον ΦΠΑ δωρητής και ο προμηθευτής του δωρητή έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις και δεν χρεώνει ΦΠΑ στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία υπό τις προϋποθέσεις και κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην περίπτωση ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000, ως ισχύει τροποποιημένη με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ Α'32/14.2.2020).
6.4.Για τους σκοπούς της παρούσας δωρεάς οι κάθε είδους τυχόν δωρεές, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος και κάθε φύσης χρηματοδότηση που δίδονται υπέρ του Φορέα Υλοποίησης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, δικαίωμα ή τέλος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του φόρου δωρεάς, του τέλους χαρτοσήμου, καθώς και κρατήσεων ή εισφορών ή άλλων επιβαρύνσεων οποιοσδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές.
6.5.Για τους σκοπούς της παρούσας δωρεάς ο Φορέας Υλοποίησης απολαύει όλων των ατελειών και προνομίων του Δημοσίου.
6.6.Όλες οι ανωτέρω απαλλαγές αποκτούν ισχύ νόμου, αυτομάτως και αυτοδικαίως, με τη νομοθετική κύρωση της Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικών αποφάσεων από τον αρμόδιο Υπουργό.
Άρθρο 7: Συνδρομή του Δημοσίου
7.1.Μετά από αίτηση του Φορέα Υλοποίησης, το Δημόσιο θα παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και διευκόλυνση προς τον Φορέα Υλοποίησης και τους συμβληθέντες με αυτόν συμβούλους, εργολάβους και προμηθευτές, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις ή επαφές τους με οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσια επιχείρηση με σκοπό την έγκαιρη έναρξη των εργασιών υλοποίησης του Έργου και αποπεράτωση αυτού εντός της διάρκειας του άρθρου 4.1. ανωτέρω.
Προς τον σκοπό αυτό, το Δημόσιο, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει τον Φορέα Υλοποίησης προβαίνοντας αφενός στη χορήγηση των απαιτούμενων κάθε φορά αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, αφετέρου στην έκδοση των αναγκαίων πράξεων ανάλογα με την περίπτωση, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης του Φορέα Υλοποίησης.
7.2.Εάν το Δημόσιο δεν ανταποκρίνεται εντός της προθεσμίας του άρθρου 7.1. ανωτέρω το Ίδρυμα δικαιούται, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Δημοσίου και την άπρακτη πάροδο προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που μπορεί να παραταθεί με έγγραφη δήλωση του Ιδρύματος, να αναστείλει την υλοποίηση του Έργου για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση δε που η ανωτέρω παράβαση της υποχρέωσης συνδρομής του Δημοσίου εξακολουθεί σε βαθμό που η υλοποίηση του Έργου καθυστερεί πέραν των είκοσι (20) εργασίμων ημερών το Ίδρυμα μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 8.2 της Σύμβασης και το Έργο παραδίδεται στο στάδιο εργασιών που έχουν εκπονηθεί έως εκείνο το χρονικό σημείο.
Άρθρο 8: Ισχύς - Λύση Σύμβασης
8.1.Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού αυτής νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Σύμβαση λύεται: α) είτε με την ολοκλήρωση του Έργου, όπως προβλέπεται ανωτέρω στο άρθρο 5.2. της παρούσας, β) είτε με την κοινοποίηση της καταγγελίας της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8.2. Διευκρινίζεται ότι μετά τη λήξη της Σύμβασης παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της που προβλέπουν διαρκείς υποχρεώσεις των Μερών ή υποχρεώσεις των Μερών που η ισχύς τους επεκτείνεται και πέραν της τυπικής λήξεως της. Με την έναρξη της ισχύος της, οι όροι της Σύμβασης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.
8.2.Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της παρούσας, η παραβίαση από οιοδήποτε μέρος, όρου της Σύμβασης που όλοι συνομολογούνται ως ουσιώδεις, δίδει το δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο, να καταγγείλει τη Σύμβαση εφόσον, η συγκεκριμένη παραβίαση δεν θεραπευθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη, κατά το άρθρο 10 της Σύμβασης, γνωστοποίηση του αντισυμβαλλομένου προς το άλλο μέρος ότι η συγκεκριμένη παραβίαση έλαβε χώρα. Στην περίπτωση που η Σύμβαση καταγγελθεί από το Δημόσιο λόγω υπαιτιότητας του Ιδρύματος, το Έργο παραδίδεται στο στάδιο εργασιών που έχουν εκπονηθεί έως εκείνο το χρονικό σημείο, με την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεων του Δημοσίου για το υπόλοιπο τμήμα του Έργου. Σε περίπτωση που η Σύμβαση καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος για οιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός υπαιτιότητας του Ιδρύματος το Έργο παραδίδεται στο στάδιο εργασιών που έχουν εκπονηθεί έως εκείνο το χρονικό σημείο και το Δημόσιο ουδεμία αξίωση ή απαίτηση θα έχει έναντιτου Ιδρύματος.
8.3.Περαιτέρω, η σύμβαση λύεται από το Ίδρυμα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)αν η σύμβαση δεν κυρωθεί μέχρι την 30.04.2020, β) αν καταστεί αδύνατη ή εξόχως δυσχερής η εκτέλεσή της λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας ή για λόγους αναγόμενους σε υπαιτιότητα του Δημοσίου, ή (β) αν απαιτηθεί από το Ίδρυμα ή τον Φορέα Υλοποίησης η καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Σύμβασης, ή (γ) αν το σύνολο ή μέρος του Έργου χρησιμοποιηθεί για σκοπούς μη συνδεόμενους με το Πρόγραμμα.
8.4.Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Ίδρυμα δικαιούται να λύσει τη σύμβαση μερικώς ή ολικώς, με μονομερή έγγραφη δήλωσή του προς το Δημόσιο η οποία θα αναφέρει τους λόγους λύσης. Η λύση της Σύμβασης επέρχεται αν, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη, κατά το άρθρο 10 της Σύμβασης, γνωστοποίηση της ανωτέρω δήλωσης, το Δημόσιο δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες θεραπείας των συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων.
8.5.Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων αυτής μετά την κύρωσή της είναι ισχυρή μόνον εφόσον καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ των Μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους εκπροσώπους τους και κυρώνεται με νόμο.
8.6.Από την ισχύ της Σύμβασης καταργείται και δεν εφαρμόζεται κάθε αντίθετη προς τους όρους της γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή σύμβασης.
Άρθρο 9: Αναφορά της Δωρεάς
9.1.Το Δημόσιο συμφωνεί ότι σε όλα τα έντυπα ή ψηφιακά υλικά που θα παραχθούν στο πλαίσιο του Έργου καθώς επίσης και στα υλικά προβολής αυτού θα γίνεται αναφορά στη συμβολή του Ιδρύματος. Η ακριβής θέση και οι ειδικές προδιαγραφές της εν λόγω αναφοράς θα οριστικοποιούνται μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.
9.2 Ειδικότερα, τα ανταποδοτικά οφέλη του Δωρητή αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β του παρόντος.
Άρθρο 10: Κοινοποιήσεις - Αντίκλητος
10.1.Κάθε γνωστοποίηση μεταξύ των Μερών σε σχέση προς τη Σύμβαση είναι ισχυρή και παράγει έννομες συνέπειες μόνον εφόσον γίνεται επί αποδείξει ή αποστέλλεται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή και απευθύνεται:
α) για γνωστοποιήσεις προς το Δημόσιο, προς:
1.τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια και τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής για τη διεθνή εικόνα της χώρας κ. Κωνσταντίνο Φραγκογιάννη, Βασιλίσσης Σοφίας 1, Αθήνα Αττικής και
2.τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Κ. Σερβίας 10, Αθήνα Αττικής,
β) για γνωστοποιήσεις προς το Ίδρυμα, προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, κ. Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, Δικηγόρο, Λεωφόρος Συγγρού 367, Παλ. Φάληρο Αττικής. Οι ανωτέρω ορισθέντες αντίκλητοι έχουν την ιδιότητα αυτή, μόνον για τις επιδόσεις ή
κοινοποιήσεις που αφορούν στη Σύμβαση και στην εφαρμογή της και μπορούν να αντικατασταθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.2. του παρόντος άρθρου.
10.2.Σε περίπτωση θανάτου ή μερικής ή ολικής ανικανότητας ή ανάκλησης ή παραίτησης του αντικλήτου ή αλλαγής της διεύθυνσης του, τα Μέρη οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στους αντισυμβαλλομένους και να ορίσουν νέο αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Αθήνας ή Πειραιά. Μέχρι δε αυτή την γνωστοποίηση, όλες οι επιδόσεις και γνωστοποιήσεις ενεργούνται εγκύρως στους ήδη ορισθέντες αντίκλητους.
Αρθρο 11: Εφαρμοστέο Δίκαιο -Επίλυση Διαφορών
11.1.Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
11.2.Κάθε διαφορά μεταξύ των Μερών που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση (περιλαμβανομένων διαφορών επί της εγκυρότητας, της ύπαρξης και της λύσης της Σύμβασης) και δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία το ένα από τα Μέρη υποβάλλει σχετικό αίτημα στο άλλο, θα επιλύεται αποκλειστικά και οριστικά από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η Σύμβαση, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) πρωτότυπα, ως ακολούθως:
Για το Ελληνικό Δημόσιο
Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης
Υφυπουργός Εξωτερικών
Απόστολος Βεσυρόπουλος
Υφυπουργός Οικονομικών
Για το'Ιδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»
Αντώνης Παπαδημητρίου
Μαριάννα Μόσχου
Δημήτρης Δρίβας
Για την «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Ευφροσύνη Τσιότσιου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α' -Περιγραφή - Χρονοδιάγραμμα -Προϋπολογισμός του Έργου
Υποέργο I: Υποδομές
Περιγραφή
1.Προμήθεια εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είδη μηχανογράφησης και λογισμικό.
2.Αμοιβές για το ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί τη δημιουργική ομάδα του Έργου. Χρόνος
Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ήτοι από την κύρωση της σύμβασης δωρεάς με νόμο και το αργότερο μέχρι την 31η. 12.2020.
Προϋπολογισμός
€ 152.500
Υποέργο II: Διαχείριση Προγράμματος (Project management) και ψηφιακή πλατφόρμα Περιγραφή:
1.Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση ψηφιακής πλατφόρμας.
2.Διενέργεια συνεντεύξεων με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, Υπουργεία και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ανάλυση των αποτελεσμάτων.
3.Μεταφορά και διάδοση των παραδοτέων του Έργου στους εμπλεκόμενους οργανισμούς και Υπουργεία.
4.Προβολή της διαδικασίας (διαφάνεια) ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους φορείς και την κοινωνία.
Χρόνος
Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ήτοι από την κύρωση της σύμβασης δωρεάς με νόμο και το αργότερο μέχρι την 31η. 12.2020.
Προϋπολογισμός
€ 200.000
Υποέργο III: Στρατηγική Περιγραφή:
1. Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το Υποέργο II.
2. Σύνταξη της στρατηγικής του Έργου (α. Ανάπτυξη στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο, β. Ανάπτυξη στρατηγικής ως προς τους επιμέρους φορείς του Δημοσίου, γ. Ανάπτυξη στρατηγικής με τετραετή ορίζοντα).
Χρόνος
Ολοκλήρωση του Υποέργου III μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.
Προϋπολογισμός
€50.000
Υποέργο ΐν:Έρευνες κοινής γνώμης και Δημιουργικό
Περιγραφή:
1.Υλοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού με στόχο την ανάδειξη του προνομιακού αξιακού χώρου για την Ελλάδα.
2.Διαμόρφωση της κεντρικής δημιουργικής ιδέας (concept) (περιλαμβάνει οπτική ταυτότητα), καθώς και των επί μέρους δημιουργικών ιδεών (concepts) για τους εμπλεκόμενους φορείς.
3.Σχεδιασμός του απαραίτητου δημιουργικού υλικού (brand manual, οδηγίες χρήσεως του δημιουργικού concept προς τους εμπλεκόμενους φορείς).
Χρόνος
Ολοκλήρωση του Υποέργου IV μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του Υποέργου III.
Προϋπολογισμός
€397.500
Παράρτημα Β'
Ανταποδοτικά Οφέλη του Δωρητή
Τα Μέρη συμφωνούν να αναδείξουν τη Δωρεά ως κατωτέρω.
Καταρχάς, συμφωνείται ότι επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος να επιλέξει και να ενημερώσει το Δημόσιο προ της παραγωγής οιουδήποτε έντυπου ή ψηφιακού υλικού σχετικού με τη δωρεά ως προς τη μορφή που θα έχει η προβολή του. Για το σκοπό αυτό το Δημόσιο θα ενημερώνει εντός εύλογου χρόνου το Ίδρυμα αναφορικά με τα υλικά που πρόκειται να παραχθούν.
Τα ανταποδοτικά οφέλη του Ιδρύματος από τη Δωρεά αφορούν στην προβολή του Έργου, που ολοκληρώνεται με την υλοποίηση των οδηγιών χρήσεως (brand manual) της δημιουργικής ιδέας (concept) προς τους εμπλεκόμενους φορείς και θα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:
(α) Οι λογότυποι/επωνυμίες/αναφορές που θα συμφωνηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω θα τίθενται σε εμφανή θέση στα υλικά προβολής του Έργου εντός ή εκτός Ελλάδας μέσω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
-καταχωρίσεων στονΤύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
-καμπάνιας στο διαδίκτυο (π.χ. με προωθητικά e-banners),
-δελτίων Τύπου και κάθε υλικού που απευθύνεται προς δημοσιογράφους (press kit κ.λπ.), -συνέντευξης Τύπου,
-αναρτήσεων σε διαδικτυακούς τόπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
-ενημερωτικών δελτίων (newsletters) (ηλεκτρονικών ή μη) που θα σχετίζονται με το Έργο.
(β) Συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι σε περίπτωση δημοσιογραφικής κάλυψης της Δωρεάς θα γίνεται ρητά αναφορά στη συμβολή του Ιδρύματος με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί ανωτέρω. Επιπλέον, σε δημόσιες εκδηλώσεις σχετικές με τη Δωρεά, θα μπορεί - αν κριθεί σκόπιμο από το Ίδρυμα - να συμμετάσχει εκπρόσωπος αυτού και να απευθύνει σχετικό χαιρετισμό.
(γ) Για οποιαδήποτε επικοινωνιακή ενέργεια ή δραστηριότητα, που θα γίνει με πρωτοβουλία του Δημοσίου, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του Ιδρύματος.
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.
Νόμος 4677/2020 - ΦΕΚ 69/Α/20-3-2020
Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και του Ελληνικού Δημοσίου.
